Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

C O N S U L T A T I O N MARCHE A BONS DE COMMANDES « DPE » REALISATION DE DIAGN

C O N S U L T A T I O N MARCHE A BONS DE COMMANDES « DPE » REALISATION DE DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DES LOGEMENTS ANNEES 2019 - 2022   CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Décembre 2018 CCA - Marché à bon de commande DPE 2019-2022 Page 2 sur 10 TABLE DES MATIERES 1 DISPOSITIONS GENERALES .............................................................................................................................................. 3 1.1 OBJET DU MARCHE ...................................................................................................................................................................... 3 1.2 TRANCHES ET LOTS............................................................................................................................................................... 3 1.3 PARTIES CONTRACTANTES ............................................................................................................................................... 3 1.3.1 Les parties contractantes sont : .............................................................................................................................................3 1.3.2 Changements en cours d'exécution : ....................................................................................................................................3 1.4 DUREE DU MARCHE ............................................................................................................................................................... 4 1.5 SOUS TRAITANCE ................................................................................................................................................................... 4 1.6 CONVOCATION DE L’ENTREPRISE .................................................................................................................................. 4 1.7 DECOMPTE DES DELAIS ...................................................................................................................................................... 4 1.8 NANTISSEMENT ...................................................................................................................................................................... 5 1.9 CONFIDENTIALITE ........................................................................................................................................................................ 5 1.10 PERSONNEL ET MOYEN DU TITULAIRE ..................................................................................................................................... 5 2 PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT ................................................................................................................... 5 2.1 PIECES PARTICULIERES ...................................................................................................................................................... 5 2.2 PIECES GENERALES ............................................................................................................................................................... 5 2.3 ORDRE DE PRESEANCE DES PIECES ET MODIFICATION DU CONTRAT ......................................................... 5 2.3.1 Ordre de préséance des pièces.................................................................................................................................................5 2.3.2 Modification du contrat .............................................................................................................................................................6 2.4 ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS DU CONTRAT ................................................................................................. 6 2.5 NOTIFICATION DU CONTRAT ............................................................................................................................................ 6 3 PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES ........................................................................................................................... 6 3.1 CONTENU ET CARACTERE DES PRIX ............................................................................................................................. 6 3.1.1 Caractère des prix .........................................................................................................................................................................6 3.1.2 Contenu du prix ..............................................................................................................................................................................6 3.2 VARIATION DANS LES PRIX................................................................................................................................................ 7 3.3 AVANCE FORFAITAIRE ......................................................................................................................................................... 7 3.4 RETENUE DE GRANTIE ........................................................................................................................................................ 7 3.5 REGLEMENT DES FACTURES ............................................................................................................................................. 7 4 ASSURANCES ET ATTESTATIONS FISCALES ET SOCIALES ............................................................................................ 8 5 MESURES COERCITIVES – CONTESTATIONS – ARBITRAGE - RESILIATION .............................................................. 8 5.1 PENALITES ................................................................................................................................................................................ 8 5.1.1 Pénalités pour absence à une convocation .......................................................................................................................8 5.1.2 Pénalités pour retard de livraison ........................................................................................................................................8 5.1.3 Pénalités pour non transmission de documents administratifs ..............................................................................9 5.2 CONTESTATION ...................................................................................................................................................................... 9 5.3 RESILIATION ............................................................................................................................................................................. 9 5.4 TRIBUNAL COMPETENT ...................................................................................................................................................... 9 6 ATTESTATION DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL .............................................................................. 10 CCA - Marché à bon de commande DPE 2019-2022 Page 3 sur 10 1 DISPOSITIONS GENERALES 1.1 OBJET DU MARCHE Le marché porte sur la réalisation de diagnostic de performance énergétique de type DPE pour les logements du patrimoine de La Nantaise d'Habitations afin de les renouveler avant leur date d’échéance et ou de les mettre à jour à l’issue de travaux. Le marché porte aussi sur la réalisation de DPE pour la location ou la vente de logement. La forme du marché est un marché à bons de commande sans minimum et pour un montant maximal sur 4 ans de 208 000 € Hors Taxes. 1.2 TRANCHES ET LOTS Le marché est composé d’un unique lot. Il n’est pas prévu de tranche. 1.3 PARTIES CONTRACTANTES 1.3.1 Les parties contractantes sont : d'une part : La Nantaise d’Habitations, dont le siège social est à NANTES, 1 allée des Hélices - BP 50209, 44202 NANTES CEDEX 02 Le représentant légal du Maître de l'Ouvrage est le Directeur du Patrimoine, Madame Charlotte de SURVILLE, Désigné dans les pièces du contrat par le terme « Maître d’Ouvrage » d'autre part, L'entreprise dont la soumission aura été approuvée, désignée dans les documents par l'expression "l'Entreprise". Dès la notification du marché, l’Entreprise désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à la représenter auprès du Maître d’Ouvrage pour les besoins de l’exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions engageant l’Entreprise. 1.3.2 Changements en cours d'exécution : L'Entreprise est tenue de notifier immédiatement au Maître d'Ouvrage les modifications survenant au cours de l'exécution du contrat, qui se rapportent : - aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise - à la forme de l'entreprise - la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination - à l'adresse du siège de l'entreprise CCA - Marché à bon de commande DPE 2019-2022 Page 4 sur 10 - au capital social de l'entreprise et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise. 1.4 DUREE DU MARCHE Le marché est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2019. Il pourra être reconduit trois fois, dans les mêmes termes par périodes successives de un an. Sa date d’achèvement la plus tardive sera donc le 31 décembre 2022. En cas de reconduction du marché, celle-ci sera expressément signifiée par le maître d’ouvrage sous forme de lettre recommandée avec A.R dans un délai de trois mois avant l’échéance de la période de validité en cours. En cas de non-reconduction, le titulaire en sera informé par écrit. Le titulaire du marché ne peut pas refuser la reconduction. 1.5 SOUS TRAITANCE La sous-traitance n’est autorisée que si le titulaire du marché a, au préalable, sollicité et obtenu l’accord du Maître d’Ouvrage, conformément aux dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance. Le Maître d’Ouvrage doit pouvoir accepter l’entreprise proposée et les conditions de paiement par la transmission d’une demande d’agrément et d’un acte spécial de sous-traitance. Ces pièces devront obligatoirement être complétées des attestations de qualifications de l’entreprise sous-traitante, ainsi que des pièces du présent marché signées de l’entreprise sous-traitante. L’Entreprise est tenue de communiquer les demandes d’agrément et les pièces annexes au Maître d’Ouvrage dès que celui-ci en fait la demande. A défaut de les avoir produites à l’échéance d’un délai de 15 jours, à compter de la réception de la mise en demeure de le faire par le Maître d’Ouvrage, l’Entreprise encourt une pénalité décrite à l’article 6, voire la résiliation du marché. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai maximum de 21 jours pour agréer les conditions de la sous-traitance. 1.6 CONVOCATION DE L’ENTREPRISE Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de convoquer l’Entreprise ou son représentant légal chaque fois que le besoin s’en fait sentir. Il adressera alors une convocation précisant la date, l’heure et le lieu de la rencontre dans un délai de 15 jours minimum. Si l’Entreprise ne se présente pas à cette rencontre, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues au présent CCAP. 1.7 DECOMPTE DES DELAIS Chaque bon de commande précisera les délais d’exécution, conformément aux modalités précisés au CCTP. CCA - Marché à bon de commande DPE 2019-2022 Page 5 sur 10 En cas d'impossibilité pour l'Entreprise titulaire de réaliser les diagnostics pour quelle que cause que ce soit, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter par d'autres entreprises les diagnostics qu'il jugerait utile de leur confier. 1.8 NANTISSEMENT Aucun nantissement du contrat ne sera autorisé dans le cadre du marché à bons de commande. 1.9 CONFIDENTIALITE Le prestataire doit assurer la confidentialité des informations recueillies lors de son activité. Les droits de propriété doivent être protégés. En tout état de cause, le Maître d’Ouvrage devra être tenu informé avant toute diffusion de tout renseignement. 1.10 PERSONNEL ET MOYEN DU TITULAIRE Pour l'exécution des prestations faisant l'objet du présent marché, le prestataire utilisera le personnel qualifié pour les missions demandés. Le Titulaire a l'obligation de disposer du personnel en nombre suffisant et possédant les qualifications indispensables pour assurer la continuité de la prestation dans tous les cas de figure (maladie, période de congés ...). Les agents du Titulaire seront munis d'une carte d'identification qui pourra être présentée à chaque passage, sur demande du représentant du maître d’ouvrage. Le Prestataire s'engage à fournir à son personnel opérationnel tous les moyens en matériel dont il pourrait avoir besoin pendant son intervention. 2 PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT Les pièces constitutives du contrat sont des pièces générales et des pièces particulières. Les pièces générales, bien que non jointes sont réputées connues de l'Entreprise. 2.1 PIECES PARTICULIERES Les pièces particulières du contrat sont : - L'Acte d'Engagement, - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières comprenant la description de l'ensemble des prestations et ses annexes, - Le mémoire technique du titulaire remis avec son offre, comprenant les attestations de qualifications des diagnostiqueurs. 2.2 PIECES GENERALES Les pièces générales relatives à la réalisation des DPE et au cadre réglementaire sont précisées au CCTP. 2.3 ORDRE DE PRESEANCE DES PIECES ET MODIFICATION DU CONTRAT 2.3.1 Ordre de préséance des pièces CCA - Marché à bon de commande DPE 2019-2022 Page 6 sur 10 Les pièces constitutives des contrats prévalent, en cas de contradiction ou de différence, dans l'ordre où elles sont mentionnées ci-dessus. 2.3.2 Modification du contrat Après sa notification, le contrat ne peut être modifié que par modification(s) de contrat signée(s) par les parties contractantes. 2.4 ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS DU CONTRAT Le contrat est établi en 2 exemplaires originaux destinés au Maître d'Ouvrage (La Nantaise d’Habitations) et à l'Entreprise. Les pièces générales bien que non jointes au contrat, sont réputées bien connues de l’Entreprises qui reconnait expressément leur caractère contractuel. 2.5 NOTIFICATION DU CONTRAT Le Maître d'Ouvrage fournit, contre récépissé à l'Entreprise ou par envoi en recommandé, un exemplaire original de l'acte d'engagement dûment accepté et signé. Cela constitue notification du marché à la date d'acceptation de l'acte d'engagement. 3 PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 3.1 CONTENU ET CARACTERE DES PRIX 3.1.1 Caractère des prix Les prix des prestations faisant l’objet du marché sont uploads/Finance/ 03-ccap-renouvellement-dpe-2019.pdf