Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

A.P.-H.P. Consultation n°110.17-35.DINV AGEPS CCAP Dernière mise à jour du : 11

A.P.-H.P. Consultation n°110.17-35.DINV AGEPS CCAP Dernière mise à jour du : 11/07/2017 1/28 AGENCE GENERALE DES EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE SANTE 7, rue du Fer à Moulin 75221 PARIS Cedex 05 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE Marché à procédure adaptée Opération : Réalisation de la trentenaire de l’installation Sprinkler de l’AGEPS site de Nanterre OBSERVATION IMPORTANTE Le présent Cahier des Clauses Administratives (CCAP) n’est valable que dans la mesure où il est complété par un préambule précisant l’objet de l’opération concernée et les stipulations de certaines clauses adaptées à l’opération. CCAP MOE Trentenaire Sprinkler de l’AGEPS A.P.-H.P. Consultation n°110.17-35.DINV AGEPS CCAP Dernière mise à jour du : 11/072017 2/28 SOMMAIRE - CHAPITRE PREMIER - .............................................................................................................................................. 4 GENERALITES ............................................................................................................................................................ 4 ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES .............................................. 4 1.1 - Objet du marché 4 1.2 - Titulaire du marché 4 1.3 - Sous-traitance 4 1.4 - Catégorie d'ouvrage et nature des travaux 4 1.5 – Tranches 4 1.6 - Contenu des éléments de mission 5 1.7 - Mission de base du Maître d'Oeuvre 6 1.8 - Missions complémentaires du Maître d'Oeuvre 6 1.9 - Contrôle technique 6 1.10 - Travaux intéressant la Défense 6 1.11 - Contrôle des prix de revient 6 1.12 - Mode de dévolution des travaux 6 1.13 - Ordonnancement, pilotage, coordination (O.P.C.), Synthèse et Contrôle système sécurité incendie (C.S.S.I) 6 ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ................................................................................. 7 2.1 - Pièces particulières 7 2.2 - Pièces générales 7 ARTICLE 3 - TVA ............................................................................................................................................. 7 - CHAPITRE II - ............................................................................................................................................................ 8 PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES ..................................................................................................................... 8 ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION ................................................................................................ 8 4.1 - Modalités de fixation du forfait de rémunération 8 4.2 - Dispositions diverses 8 4.3 – Modifications de programme 8 ARTICLE 5 - PRIX ........................................................................................................................................... 9 5.1 - Forme du prix 9 5.2 - Mois d'établissement du prix du marché 9 5.3 - Choix de l'index de référence 9 5.4 - Modalités de révision des prix 9 5.4.1- Pour les éléments d'études APS, APD, PRO/DCE et ACT : 9 5.4.2 - Pour l'élément Visa 9 5.4.3 - Pour l'élément DET 10 5.4.4 - Pour l'élément AOR 10 5.4.5 - Coefficients de révision 10 ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE ...................................................................... 10 6.1 - Avance forfaitaire 10 6.2 - Acomptes 10 6.2.1 - Esquisse 10 6.2.2 - Pour l'établissement des documents d'études suivants : APS, APD, PRO/DCE 11 6.2.3 - Pour l'exécution de prestations ACT 11 6.2.4.- Pour l'exécution du VISA 11 6.2.5 - Pour l'exécution des prestations de contrôle d'exécution (DET et AOR) 12 6.2.6 – Pour la mission OPC 12 6.2.7 – Pour la mission synthèse 12 6.2.8 – Pour la mission CSSI 12 6.2.9 - Rémunération des éléments 12 6.2.10 - Montant de l'acompte 13 6.3 - Solde 14 6.3.1 - Décompte final 14 6.3.2 - Décompte général - Etat du solde 14 6.4 - Modalités de règlement 14 6.4.1 - A l'expiration de la période du parfait achèvement 15 CCAP MOE Trentenaire Sprinkler de l’AGEPS A.P.-H.P. Consultation n°110.17-35.DINV AGEPS CCAP Dernière mise à jour du : 11/072017 3/28 - CHAPITRE III - ......................................................................................................................................................... 16 DELAIS - PENALITES POUR RETARD .................................................................................................................... 16 ARTICLE 7 - DELAIS - PENALITES - PHASES ETUDES ............................................................................ 16 7.1 - Etablissement des documents d'étude 16 7.1.1 - Délais 16 7.1.2 - Pénalités pour retard 16 7.2 - Réception des documents d'études 16 7.2.1 - Présentation des documents 17 7.2.2 - Nombre d'exemplaires 17 7.2.3 - Délais 17 ARTICLE 8 - PHASE « TRAVAUX » ............................................................................................................. 18 8.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs 18 8.1.1 - Délai de vérification 19 8.1.2 - Pénalités pour retard 19 8.1.3 – Erreur de vérification 19 8.2 - Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur 19 8.2.1 - Délai de vérification 19 8.2.2 - Pénalités pour retard 20 8.2.3 – Erreur de vérification 20 8.3 - Instruction des mémoires de réclamation 20 8.3.1 - Délai d'instruction 20 8.3.2 - Pénalités pour retard 20 8.4. – Modalité de règlement du décompte général et définitif 20 - CHAPITRE IV - ......................................................................................................................................................... 21 EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX ................................................................................................................................................................... 21 ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ................................................................................. 21 ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT .......................................................... 21 ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX .......................................... 22 ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE ........................................................................................................ 22 ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX ............................................................................. 22 - CHAPITRE V - .......................................................................................................................................................... 23 EXECUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE ....................................................................................... 23 APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX ............................................................................................. 23 ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX ............................................................................ 23 ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT .......................................................... 23 ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX ....................................... 23 ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX ..................... 23 ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE .......................................................... 23 ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE ..................................... 24 ARTICLE 20 - MESURES CONSERVATOIRES ........................................................................................... 24 ARTICLE 21 - COMMANDE D'ACHAT .......................................................................................................... 24 ARTICLE 22 - PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ........................... 25 ARTICLE 23 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ............................................................................. 25 ARTICLE 24 - UTILISATION DES RESULTATS........................................................................................... 25 ARTICLE 25 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION ................................................................. 25 ARTICLE 26 - ACHEVEMENT DE LA MISSION ........................................................................................... 25 - CHAPITRE VI - ......................................................................................................................................................... 26 RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES .............................................................................................. 26 ARTICLE 27 - RESILIATION DU MARCHE .................................................................................................. 26 27.1 - Résiliation du fait du Maître d'Ouvrage 26 27.2 - Résiliation du marché aux torts du Maître d'Oeuvre et cas particuliers 25 ARTICLE 28 - CLAUSES DIVERSES ........................................................................................................... 26 28.1 - Conduite des prestations dans un groupement 27 28.2 - Saisie-arrêt 27 28.3 - Assurances 27 ARTICLE 29 - DEROGATIONS AU CCAG-PI ............................................................................................... 29 CCAP MOE Trentenaire Sprinkler de l’AGEPS A.P.-H.P. Consultation n°110.17-35.DINV AGEPS CCAP Dernière mise à jour du : 11/072017 4/28 - CHAPITRE PREMIER - GENERALITES ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 - Objet du marché Le marché régi par le présent CCAP est un marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de la trentenaire de l’installation Sprinkler désigné à l'article 1 du préambule annexé au présent document. 1.2 - Titulaire du marché Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le vocable de « le Maître d'Œuvre » sont précisées à l'article 2 de l'acte d'engagement (A.E.). 1.3 - Sous-traitance Le Maître d'œuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, conformément aux dispositions des articles 133,135 et 136 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics Les conditions d'exercice de la sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG- PI). En application de l’article 4 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le décret 2008-408 du 28 avril 2008 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire. Le non-respect de la législation en matière de sous-traitance conduit à l'application des mesures coercitives prévues à l'article 48 du C.C.A.G. 1.4 - Catégorie d'ouvrage et nature des travaux L’article 2 du préambule annexé au présent CCAP précise la catégorie d'ouvrages à laquelle appartient la présente opération : Réutilisation ou réhabilitation d’ouvrages existants. 1.5 – Tranches Le préambule du CCAP précise dans son article 4, si la mission confiée au Maître d'œuvre fait l'objet d'un découpage en une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Il indique également les éléments de mission compris dans chaque tranche. Le délai d'attente pour la réalisation successive des tranches est limitée à 24 mois. Le décompte de ces deux années commence à l'expiration du délai d'acceptation par le Maître d'Ouvrage, du dernier élément de mission de la tranche ferme ou de la tranche conditionnelle précédente. Le droit à indemnité court à partir du terme de la deuxième année du délai d'attente. L’indemnité est calculée suivant les dispositions de l’article 36 du CCAG-PI. CCAP MOE Trentenaire Sprinkler de l’AGEPS A.P.-H.P. Consultation n°110.17-35.DINV AGEPS CCAP Dernière mise à jour du : 11/072017 5/28 A la fin du délai de deux ans, le Maître d'œuvre est dégagé de toute obligation. 1.6 - Contenu des éléments de mission Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes I, II et III de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé, compte tenu des précisions ci-après et dans les CCTP ou CCP propre à chacune des missions : mission de base. Dès le dossier d’Avant-Projet Sommaire (APS), le Maître d'œuvre fait connaître au Maître d'Ouvrage les besoins uploads/Ingenierie_Lourd/ ccap-moe-trentenaire-sprinkler.pdf